承包人的权利与义务是什么？

    （1）承包人的权利
    1）承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停止、窝工等损失；
    2）承包人在建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款的，可以催告发包人在合理的期限内支付价款；
    3）承包人对发包人逾期不支付价款的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；
    4）承包人对隐蔽工程已通知发包人检查，而发包人没检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    （2）承包人的义务
    1）隐蔽隐蔽工程的隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有检查的，承包人可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交发包人。事后发包人对该隐蔽工程进行检查，符合雷竞技百科 标准的，检查费用由发包人负担；不符合雷竞技百科 标准的，检查费用由承包人负担；
    2）勘察、设计的雷竞技百科 低劣或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的，由勘察人、设计人继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失；
    3）施工人经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任；
    4）因承包人的原因，致使建设工程雷竞技百科 不符合约定，在合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。